<p id="xp9hx"><delect id="xp9hx"><listing id="xp9hx"></listing></delect></p>

<pre id="xp9hx"><output id="xp9hx"></output></pre>

<p id="xp9hx"></p><p id="xp9hx"><delect id="xp9hx"><listing id="xp9hx"></listing></delect></p>

<pre id="xp9hx"></pre>

<p id="xp9hx"></p>
<p id="xp9hx"></p><p id="xp9hx"></p>

<output id="xp9hx"><delect id="xp9hx"><listing id="xp9hx"></listing></delect></output><p id="xp9hx"></p>

<p id="xp9hx"></p>
<p id="xp9hx"><delect id="xp9hx"></delect></p><p id="xp9hx"></p>

<pre id="xp9hx"><delect id="xp9hx"><menuitem id="xp9hx"></menuitem></delect></pre>

<p id="xp9hx"><output id="xp9hx"></output></p>

<p id="xp9hx"><delect id="xp9hx"></delect></p>

<pre id="xp9hx"><delect id="xp9hx"><menuitem id="xp9hx"></menuitem></delect></pre>

<p id="xp9hx"></p>
<p id="xp9hx"></p>

<p id="xp9hx"></p>
<p id="xp9hx"><delect id="xp9hx"></delect></p>

<pre id="xp9hx"></pre>
<p id="xp9hx"><output id="xp9hx"></output></p>

<noframes id="xp9hx"><p id="xp9hx"></p><p id="xp9hx"></p>

Logo

北京市營建律師事務所

BEI JING YING JIAN LAW FIRM

歡迎來到北京市營建律師事務所|咨詢熱線:010-83812076

經驗·優秀·專業·服務

山容海納 互贏共建

團結自律 志存高遠

您所在的位置:首頁 > 典型案例 > 正文

律所介紹

律所介紹

北京市營建律師事務所是2009年3月18日經北京市司法局批準成立的合伙制律師事務所,是由多位建筑、設計、監...詳情 》

經典案例 更多+

聯系我們

電話號碼:010-83812076

郵箱地址:yjs83812076@163.com

執業律所:其他機構

聯系地址:北京市豐臺區西四環南路35號中都科技大廈十層1007室

劉勇律師案例

一、案件基本信息

業務類別:民事訴訟

法院判決時間:二〇一六年一月五日

法院名稱:新疆維吾爾自治區烏魯木齊市水磨溝區人民法院

委托人:北京市**工程研究院有限責任公司

代理律師姓名:劉勇

檢索主題詞:建筑工程 買賣合同 貨款

二、判決結果

被告新疆****建設工程(集團)有限責任公司支付原告北京市**工程研究院有限責任公司貨款1775248元

三、裁判文書

新疆維吾爾自治區烏魯木齊市水磨溝區人民法院

民 事 判 決 書

(2015)水民二初字第315號

原告(反訴被告):北京市**工程研究院有限責任公司

法定代表人:張*,該公司總經理。

委托代理人:劉勇,北京市營建律師事務所律師。

委托代理人:王*

被告(反訴原告):新疆****建設工程(集團)有限責任公司

法定代表人:朱**,該公司總經理。

委托代理人:馬**,新疆仕誠律師事務所律師。

委托代理人:何**

原告北京市**工程研究院有限責任公司與被告新疆****建設工程(集團)有限責任公司買賣合同糾紛一案,本院于2015年6月30日立案受理后,被告在答辯期內向本院提起反訴,本院依法組成合議庭,公開開庭進行了合并審理。原告委托代理人劉勇、王*,被告委托代理人馬**、何**到庭參加訴訟。本案現已審理終結。

原告(反訴被告)訴稱,自2010年3月起,被告陸續與原告簽訂四份減水劑采購合同,原告陸續向被告供應減水劑3216.5噸,貨款11174578.8元。另外,原告還按被告要求陸續向被告供應引氣劑446.19噸,貨款1293951元。兩項合計12468529.8元。被告陸續支付貨款9468529.8元,卻拒絕支付剩余貨款300萬元。故訴至法院,請求:1、判令被告支付拖欠貨款300萬元;2、判令被告支付逾期付款利息336829元(按中國人民銀行一年期貸款利率,自2013年8月23日起暫計算至2015年7月31日)。

被告(反訴原告)辯稱,2009年被告承攬了國家建設項目-**鐵路第**線(L****9標段)施工工程,其中混凝土的重要添加成分-減水劑由原告供應,雙方自2010年3月起,陸續簽訂四份減水劑采購合同,但在履行合同過程中,原告違反合同約定和已方的承諾,所供減水劑多次出現質不穩定導致供應不及時及遲延供貨等問題,造成被告經常出現停工待料、窩工甚至返工等情況。為不影響整個項目的正常施工,2010年6月被告與山西****化工有限責任公司(下稱***公司)簽訂應急買賣合同,高價購進減水劑(貨款537700元),以緩解和彌補原告供貨質量缺陷和供應不及時所造成的壓力。原告實際供貨數量中有約400噸是因為原告所供減水劑性能不穩定,而在使用中要加大摻量所用,按合同約定,這部分減水劑的貨款應由原告自行承擔。此外,2010年至2011年底,原告遲延供貨達608噸,依約應向被告支付違約金397936元(2380噸×3344元×5%)。故提出反訴,請求:1、原告承擔因所供材料質量不穩定導致供應不及時造成被告應急高價購買第三方相應材料多支出的費用537700元;2、原告承擔因所供材料質量不穩定、供應不及時給被告造成的其他損失(包括但不僅限于窩工、機械人工待工等費用)2489846元。

反訴被告(原告)辯稱,1、被告所稱原告減水劑質量不合格沒有依據。被告不斷使用原告減水劑的事實證明質量沒有問題。2、被告稱原告產品供應滯后造成停窩工損失沒有依據。原告人員出具的承諾書不能證明原告產品質量存在問題。被告沒有提供其受到經濟損失的相關依據。3、被告以反訴方式提出索賠違反合同約定。綜上,被告的反訴請求缺乏事實依據、合同依據和法律依據。請求駁回被告的反訴請求。

經審理查明,自2010年3月起至2013年11月1日止,被告通過招投標程序,陸續與原告簽訂四份關于“新建**鐵路第**線(L****9標段)的聚羧酸減水劑《物資采購合同》。前兩份合同約定:2010年3月至2011年3月交貨數量1000噸,2011年3月至12月交貨數量1380噸,單價3344元。后兩份合同約定交貨數量825噸,單價3960元。四份合同總交貨量3205噸。在投標書和供貨合同中,原告承諾:保證實際供應的物資質量與招標文件要求完全一致,按質、按量、按時保證施工現場實際需要,若因供貨原因造成施工現場停工待料,承擔由此造成的一切經濟責任及損失。合同約定:交貨前,原告須將樣品送被告指定的檢測機構進行檢驗,合格后才能進場;因材料檢驗、測試和驗收不合格而引起的工程延誤及損失,原告負所有責任;原告申請付款須提交已交貨未結算部分的全額發票、付款申請書及被告出具的驗收單據;如原告沒有按照合同規定時間交貨,被告有權與該施工標段或其他施工標段負責供應此類貨物的制造廠家或供應商簽署應急供貨合同,由此發生的貨款費用從原合同減除;減水劑摻量按1%報價,減水劑采用1%摻量,減水率大于等于25%,若推薦摻量在實際使用中不能滿足砼質量要求,需增加摻量,增加部分的費用由原告自行承擔。合同簽訂后,原告將供貨樣品經被告送工程項目部中心實驗室測試。2010年4月8日工程開工。原告的供貨樣品經被告工程項目部中心實驗室近三個月的測試,始終存在性能不穩定因素,減水率不能滿足大于等于25%的標準,無法大規模使用。由于原告的供貨不能完全適應被告的實際施工需要,為保證工期不受影響,被告于2010年6月采取應急采購措施,從山西****化工有限責任公司購買了537700元的減水劑。2010年7月28日、10月10日,因被告施工進度嚴重滯后,被工程指揮部下發處罰通知書,處罰12萬元。由于原告所供減水劑性能不穩定,被告在實際使用中需加大摻量來保證減水率達到大于等于25%的標準,依據監理日記減水劑加大摻量數據,大于1%摻量而增加的減水劑摻量為33.135噸,貨款為110803.44元(33.135噸×3344元)。2011年7月,原告供貨代表王**向被告出具承諾書,保證之后供應的減水劑滿足減水率大于等于25%的標準,且每批減水劑性能要穩定。另查,原告訴稱減水劑供貨3216.5噸(貨款11174578.8元)中,重復計算96.6噸,貨款323030.4元;多計算18.24噸,貨款60994.56元;錯誤計算1.44噸,貨款4305.6元。多計數量合計116.28噸,多計貨款合計388330.56元。原告訴稱引氣劑供貨446.19噸(貨款1293951元)中,重復計算23.42噸,貨款67918元。據此,原告實際向被告供減水劑3100.22噸,貨款10786248.24元;供引氣劑422.77噸,貨款1226033元。兩項貨款合計12012281.24元,被告已支付9468529.8元,尚欠2543751.44元未支付。又查,就下欠貨款,原告未曾向被告提交過已交貨未結算部分的全額發票、付款申請書及被告出具的驗收單據。

上述事實,有招投標書件、雙方簽訂的《物資采購合同》、供貨結算清單、送料單、結算發票、收款憑證、工程開工報審表、混凝土外加劑性能實驗報告、關于調換混凝土外加劑廠家的報告、監理日記、監理通知單、監理通知回復單、退料單、物資匯報、被告與山西****有限責任公司簽訂的《減水劑買賣合同(應急)》、山西****有限責任公司的付款委托書及原告的付款憑證、原告供貨代表王**的承諾書、庭審筆錄等在卷佐證。

本院認為,原被告之間存在買賣合同關系,原告實際供減水劑3100.22噸,貨款10786248.24元;供引氣劑422.77噸,貨款1226033元,貨款合計12012281.24元,被告已付貨款9468529.8元,尚欠貨款2543751.44元的事實存在。由于原告未完全按招投標文件和雙方簽訂的物資采購合同的要求提供符合技術規格和施工需要的減水劑,供應的部分減水劑存在性能不穩定、減水率不能滿足大于等于25%的標準,無法大規模使用,造成被告施工中減水劑摻量增加33.135噸,對應貨款110803.44元,施工進度滯后被處罰12萬元,應急采購第三方減水劑537700元的費用,依據合同約定從被告未付貨款中予以扣除。綜上,原告要求被告支付貨款的訴訟請求,有事實和法律依據,主張數額有誤,本院依據查明事實,對合理部分1775248元予以支持。原告要求被告支付逾期付款利息336829元的訴訟請求,缺乏事實依據,本院不予支持。被告要求原告承擔應急采購減水劑貨款537700元的反訴請求,有事實和法律依據,依據合同,該部分費用在未付貨款中予以扣除,本院在本案本訴請求中亦已予以扣除,故對該反訴請求,不再予以支持。被告要求原告承擔其他損失2489846元的反訴請求,事實依據不足,本院不予支持。依照《中華人民共和國合同法》第六十條、第一百零七條、第一百零九條、第一百一十一條、第一百一十三條、第一百三十條,《中華人民共和國民事訴訟法》第一百四十條之規定,判決如下:

一、被告新疆****建設工程(集團)有限責任公司支付原告北京市**工程研究院有限責任公司貨款1775248元;

二、駁回原告北京市**工程研究院有限責任公司的其他訴訟請求;

三、駁回被告新疆****建設工程(集團)有限責任公司的全部反訴請求。

上述款項,被告須于本判決生效之日起十日內履行完畢。

如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務,應當依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條之規定,加倍支付遲延履行期間的債務利息。

本訴標的3336829元,給付金額1775248元,占訴訟標的53.20%。本訴受理費33494.63元(原告已預交),由被告負擔17819.14元,原告負擔15675.49元。

反訴受理費15768.71元(被告已預交),由被告負擔。

如不服本判決,可在判決書送達之日起十五日內向本院遞交上訴狀,并按對方當事人的人數提出副本,上訴于新疆維吾爾自治區烏魯木齊市中級人民法院。

審 判 長  馬 瑛

人民陪審員  趙江蓉

人民陪審員  陳雙俊

二〇一六年一月五日

書 記 員  周 春


<p id="xp9hx"><delect id="xp9hx"><listing id="xp9hx"></listing></delect></p>

<pre id="xp9hx"><output id="xp9hx"></output></pre>

<p id="xp9hx"></p><p id="xp9hx"><delect id="xp9hx"><listing id="xp9hx"></listing></delect></p>

<pre id="xp9hx"></pre>

<p id="xp9hx"></p>
<p id="xp9hx"></p><p id="xp9hx"></p>

<output id="xp9hx"><delect id="xp9hx"><listing id="xp9hx"></listing></delect></output><p id="xp9hx"></p>

<p id="xp9hx"></p>
<p id="xp9hx"><delect id="xp9hx"></delect></p><p id="xp9hx"></p>

<pre id="xp9hx"><delect id="xp9hx"><menuitem id="xp9hx"></menuitem></delect></pre>

<p id="xp9hx"><output id="xp9hx"></output></p>

<p id="xp9hx"><delect id="xp9hx"></delect></p>

<pre id="xp9hx"><delect id="xp9hx"><menuitem id="xp9hx"></menuitem></delect></pre>

<p id="xp9hx"></p>
<p id="xp9hx"></p>

<p id="xp9hx"></p>
<p id="xp9hx"><delect id="xp9hx"></delect></p>

<pre id="xp9hx"></pre>
<p id="xp9hx"><output id="xp9hx"></output></p>

<noframes id="xp9hx"><p id="xp9hx"></p><p id="xp9hx"></p>

欧美狠狠插